Типовой договор подряда, 2018

Договор-Юрист — это юристы, кодексы и бланки

Содержание:

Раздел «Типовой договор подряда» содержит большое количество образцов бланков и договоров почти на все случаи. Все образцы можно скачать бесплатно в формате Word, Excel и PDF

Типовые договоры

  • Договор оказания услуг, работ
  • Трудовой договор, контракт
  • Договор аренды жилого помещения
  • Договор купли-продажи недвижимости
  • Доверенности: образцы заполнения
  • Договор поставки товаров, продукции
  • Договор купли-продажи имущества
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
  • Типовой договор подряда
  • Учредительные договоры, уставы
  • Документы для собственников жилья
  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт
  • Договор аренды земли, земельной доли, участка
  • Договор аренды автомобиля и других транспортных средств
  • Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор об уступке права требования
  • Агентский договор и соглашение
  • Договор строительства, строительного подряда
  • Договор займа денег
  • Заявления граждан
  • Документы делопроизводства предприятия
  • Договор дарения недвижимости и иных ценностей
  • Статистическая отчётность
  • Бухгалтерские и финансовые документы
  • Договор аренды имущества, оборудования
  • Судебные приказы, решения
  • Брачный договор, контракт
  • Договор транспортного обслуживания и экспедиции
  • Договор бытового подряда
  • Договор долга, кредита
  • Договор перевозки грузов и пассажиров
  • Соглашение и договор о задатке
  • Регистрация ценных бумаг, акций
  • Договор аренды предприятия и его подразделений
  • Завещания, документы наследования
  • Приобретение ценных бумаг, акций
  • Защита прав собственности
  • Ценные бумаги и акции, эмиссия
  • Защита авторских прав
  • Удостоверение фактов физических лиц
  • Договор поручительства
  • Договор залога и заклада
  • Договор поручения, представительства
  • Договор банковской гарантии
  • Договор продажи предприятия
  • Договор хранения ценностей
  • Договор купли-продажи и обмена валюты
  • Договор страхования, перестрахования
  • Договор финансирования, участия в уставных фондах
  • Договор простого товарищества
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор бытового проката
  • Договор комиссии на покупку и продажу
  • Договор подряда проектных и изыскательных работ
  • Договор мены недвижимости, ценных бумаг
  • Договор арендного подряда, контрактации
  • Договор на выполнение научно-исследовательских работ
  • Договор франчайзинга и передачи прав
  • Договор управления средствами и имуществом
  • Договор банковского и депозитного вклада
  • Лизинговый договор, соглашение
  • Договор банковского счёта. Расчётно-кассовое обслуживание

Договоры по типам

  • Акт
  • Анкета
  • Ведомость
  • Выписка
  • График
  • Данные
  • Декларация
  • Доверенность
  • Договор
  • Журнал
  • Задание
  • Заключение
  • Запрос
  • Заявка
  • Заявление
  • Извещение
  • Инструкция
  • Информация
  • Карта
  • Карточка
  • Книга
  • Контракт
  • Опись
  • Отчет
  • Паспорт
  • Перечень
  • План
  • Показатели
  • Положение
  • Постановление
  • Предложение
  • Представление
  • Приказ
  • Протокол
  • Разное
  • Разрешение
  • Распоряжение
  • Расчет
  • Реестр
  • Решение
  • Сведения
  • Свидетельство
  • Сертификат
  • Смета
  • Соглашение
  • Сообщение
  • Список
  • Справка
  • Таблица
  • Требования
  • Уведомление
  • Удостоверение
  • Устав
  • Характеристика

Кодексы РФ

  • Трудовой кодекс (ТК РФ)
  • Гражданский кодекс (ГК РФ)
  • Жилищный кодекс (ЖК РФ)
  • Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)
  • Уголовный кодекс (УК РФ)
  • Земельный кодекс (ЗК РФ)
  • Семейный кодекс (СК РФ)
  • Налоговый кодекс (НК РФ)
  • Воздушный кодекс РФ
  • Градостроительный кодекс РФ
  • Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
  • Лесной кодекс РФ
  • Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
  • Уголовно-исполнительный кодекс (УИК РФ)
  • Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)
  • Таможенный кодекс Таможенного союза
  • Бюджетный кодекс РФ (БК РФ)
  • Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
  • Водный кодекс РФ
  • Таможенный кодекс РФ

Обновления кодексов

  • Налоговый кодекс (НК РФ)НК РФ03.09.2018
  • Закон РФ “О защите прав потребителей” (ЗоЗПП)03.09.2018
  • Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” (…03.09.2018
  • Федеральный закон “Об исполнительном производстве” (229-…03.09.2018
  • Налоговый кодекс часть 1 (НК РФ ч. 1)03.09.2018
  • Налоговый кодекс часть 2 (НК РФ ч. 2)03.09.2018
  • Гражданский кодекс (ГК РФ)ГК РФ01.09.2018
  • Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)АПК РФ01.09.2018
  • Жилищный кодекс (ЖК РФ)ЖК РФ01.09.2018
  • Земельный кодекс (ЗК РФ)ЗК РФ01.09.2018

Ответы юристов

  • Дмитрий, внимательно прочитав главу о таможенной про…Пилипенко Игорь Александрович19.09.2018
  • Добрый день, Татьяна Александровна.

    Сожалею, но …Бондаренко Елена Валерьевна19.09.2018

  • Добрый вечер, Евгения Денисовна.

    Что касается ма…Бондаренко Елена Валерьевна18.09.2018

  • Добрый вечер, Татьяна.

    В ст.263 ТК РФ сказано:
    …Бондаренко Елена Валерьевна18.09.2018

  • Доброе утро, Юлия.

    В Постановлении глав. санитар…Бондаренко Елена Валерьевна18.09.2018

  • Доброго времени суток, Лидия!

    К претензии закон…Евгений18.09.2018

  • Такое "облегчение" прямо противоречит Прик…Пилипенко Игорь Александрович17.09.2018
  • Здравствуйте. Для спасателей периоды работы (деятель…Пилипенко Игорь Александрович17.09.2018
  • Доброе утро Ольга.

    В Законе Воронежской области …Бондаренко Елена Валерьевна17.09.2018

  • Здравствуйте. Похороны военного пенсионера -случай, …Куценко Тамара Александровна 16.09.2018

Права, обязанности

Обязательный раздел любого договора – права и обязанности сторон. В этом договоре:

  • продукция от Подрядчика должна соответствовать ГОСТу;
  • заказчик обеспечивает Подрядчика сырьевой базой для изготовления заказа, которую оплачивает изготовитель;
  • готовую продукцию Подрядчик реализует на территории своего предприятия (раз в месяц, декаду, неделю) через полномочного представителя от Заказчика;
  • вывоз готовой продукции осуществляется транспортом одного из участников Договора – как определятся;
  • акт сдачи и приема обязательный и подписывается обеими сторонами.

Цена и расчет

Цена произведенной продукции отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя. Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней.

Ответственность каждой стороны

В любом договоре, связанном с материальной ответственностью, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. А именно, в случае нарушения срока сдачи продукции Подрядчик уплачивает пеню по 0,5 % от стоимости работ за каждый день просрочки, а также обязан выплатить оговоренную в % неустойку. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени. Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной. В чем и подписывают стороны этот Договор.

Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями). Страница 1
Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями). Страница 2
Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями). Страница 3
Посмотреть
все страницы
в галерее

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на изготовление и установку ПВХ-профилейг. «» 2018 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Подрядчик обязуется изготовить, установить изделия из ПВХ-профилей производства фирмы , оснащенных фурнитурой и стеклопакетом на основе стекла марки (именуемые в дальнейшем изделия или результат работ) в помещении, расположенном по адресу: , выполнить другие работы, предусмотренные в эскизе изделия, составленном сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора, и осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим договором, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.

1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.

1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с «»2018 г., а заканчивается «»2018 г. Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнения к договору, или на основании закона.

1.6. Настоящий договор действует с момента внесения денежных средств в качестве предоплаты и до момента полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.

1.7. Качество работ и их результата по настоящему договору должно соответствовать ТУ .

1.8. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается годичный гарантийный срок, который начинает течь с момента подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках исполнения настоящего договора Заказчик имеет следующие права и обязанности.

2.1.1. Права Заказчика:

  • в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
  • изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в эскизе изделия, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещения Подрядчику понесенных им убытков в связи с исполнением настоящего договора.

2.1.2. Обязанности Заказчика:

  • предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ, а также обеспечивать безопасность в радиусе двух метров от места проведения работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;
  • иным образом содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим договором случаях;
  • принять результат работ, выполненных Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;
  • в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Подрядчику в течение дней с момента обнаружения;
  • оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;
  • выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

2.2. В рамках исполнения настоящего договора Подрядчик имеет следующие права и обязанности.

2.2.1. Права Подрядчика:

  • самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
  • требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2. Обязанности Подрядчика:

  • выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в надлежащие сроки;
  • передать результат работ Заказчику по акту;
  • предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
  • выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость всего комплекса работ по настоящему договору состоит из стоимости конкретных работ, согласованных в эскизе, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, и подтверждается счетом-фактурой, выдаваемой Заказчику.

3.2. Стоимость всего комплекса работ по настоящему договору составляет рублей.

3.3. В стоимость изготовления результата работ входит стоимость готового изделия на условиях «склад Подрядчика».

3.4. В стоимость доставки результата работ в случае, если она предусмотрена в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему договору, входит транспортировка к месту проведения работ по установке, но при отсутствии грузового лифта Заказчик должен произвести доплату за подъем изделия на требуемый этаж в размере 2 условных единиц за каждый этаж (при этом конкретная сумма, подлежащая уплате, определяется в соответствии с п.3.2. настоящего договора).

3.5. В стоимость монтажа изделия в случае, если он предусмотрен в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему договору, входит установка изделий в стеновые проемы и их герметизация без отделки откосов, покраски, облицовки наличниками и установлению отливов и подоконников.

3.6. В стоимость демонтажа в случае, если он предусмотрен в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему договору, входит выемка старых оконных (балконных, дверных) блоков и подготовка стеновых проемов под монтаж без вывоза демонтированных изделий и строительного мусора. Сохранность демонтируемых изделий при этом не гарантируется.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик производит предварительную оплату всего комплекса работ по настоящему договору в размере рублей.

4.2. Оставшаяся часть от стоимости работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение месяцев после выполнения всех работ и подписания соответствующего акта. Для этого указанная выше сумма делится на месяцев, и в период с первого по последний день каждого месяца, следующего за месяцем, в котором работы были приняты, выплачивается одна часть от этой суммы.

4.3. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика они предварительно оплачиваются последним в полном объеме.

4.4. Оплата работ по настоящему договору может производиться как за наличный расчет, так и по перечислению. Конкретная форма оплаты определяется устным соглашением сторон.

4.5. Факт оплаты подтверждается соответствующими документами (при оплате работ за наличный расчет таким документом является приходный ордер, а при оплате по перечислению – платежное поручение или извещение Сбербанка).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ

5.1. Приемка (результата) работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения Подрядчика о выполнении всего комплекса работ.

5.2. Сдача (результата) работы Подрядчиком и приемка его (ее) Заказчиком оформляется актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.3. Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им явных недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в указанном выше акте.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены им или Подрядчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. При нарушении сроков внесения денежных средств, в качестве последующей оплаты выполненных работ Подрядчик вправе применить следующие санкции: если Заказчик не оплатил в течение месяца и последующих пяти дней одну шестую часть от суммы, указанной в п.4.2. настоящего договора, которая должна была быть выплачена в этом месяце, он должен уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от просроченной суммы.

6.2. При невыполнении Заказчиком своей обязанности по предоставлению помещения к сроку, указанному Подрядчиком в своем письменной сообщении на его имя, Заказчик должен возместить Подрядчику стоимость складских услуг из расчета % от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору, но не более % от этой суммы.

6.3. В случае, если Заказчик отказывается подписать акт выполненных работ (при отсутствии недостатков в результате работ по настоящему договору) и принять результат работ или уклоняется от этого, он обязан уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от этой суммы.

6.4. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, влечет наступление ответственности в порядке и размере, предусмотренном законом РФ о защите прав потребителей.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.6. Подрядчик несет ответственность в случае обнаружения недостатков в результате работ. Конкретные виды ответственности и ее размер предусмотрены действующим законодательством РФ.

6.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Подрядчиком других обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договору реально исполнить то или иное действие.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

7.2. Заказчик может в любой момент изменить состав и тип изделия или отказаться от его получения при условии оплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от договора или об изменении его условий в отношении результата работ. Заказчик должен также возместить Подрядчику убытки, причиненные изменением или прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим российским законодательством.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 

Договор №

г. Красноярск

«__» __________  г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Продавец обязуется:

2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.

2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о
предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

2.2.Покупатель обязуется:

2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.

2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте ____________.

2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами.

2.2.4. Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора.

2.3. Продавец имеет право:

2.3.1. Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем.

3. Цена и стоимость Продукции по Договору

3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.

3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на
весь срок действия Договора.

3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору.

4. Порядок расчётов

4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.

4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.

4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.

5. Приемка Продукции

5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2., и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.

5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в
нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.

5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.

5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.

5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции; замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.
Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.

6. Гарантии

6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.

6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты
подписания товарной накладной.

6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений. На основании рекламационного акта Поставщик по выбору
Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.

6.4. После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет:
-заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7. Ответственность Сторон

7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.

7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.

7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.

7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.

7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции
несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и
уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.7. В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Стороной договора оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы,только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или третьих лиц.

8.2. Сторона договора обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона договора обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону договора права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.9.1., в досудебном (претензионном) порядке.

9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнения
настоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
скрепленного печатями обеих Сторон.

12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.

12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.

12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.

Источники

  • https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/
  • https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-1
  • http://dbsd.ru/contracts/agreement-contract/1157.html
  • https://oformitely.ru/dogovor_na_izgotovlenie_i_postavku_produktcii.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...