Подряд для государственных или муниципальных нужд

Подряд для государственных или муниципальных нужд

Законодатель РФ устанавливает специальные правила, посвященные выполнению работ для государственных или муниципальных нужд (§ 5 гл. 37 ГК РФ). Согласно ст. 768 ГК РФ в части, не урегулированной Кодексом, должен применяться закон о подрядах для государственных нужд. В настоящее время такой закон не принят, но действует Закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Правила § 5 гл. 37 ГК РФ распространяются на выполнение строительных, проектных и изыскательских работ, предназначенных для удовлетворения государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК РФ).

Под государственными нуждами в соответствии с ч. 1 ст. 3 указанного Закона понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация (далее — федеральные нужды), либо потребности субъектов РФ, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов РФ, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ (далее — нужды субъектов РФ).

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов РФ, функций и полномочий муниципальных заказчиков (ч. 2 ст. 3 указанного Закона).

Обязательства сторон

  • заказчик сдает, а Подрядчик берет на себя предстоящий вид и объем работ;
  • партнеры не пересматривают сметную стоимость заказа, подтвержденную Договором и определенной договорной ценой;
  • подрядчик выполняет заказ в срок, а Заказчик оплачивает его в обусловленные сроки и в полном объеме.

Это лишь основные требования Договора, в котором могут содержаться еще много условий, регулирующих отношения Заказчика и Подрядчика. Пункты договора могут касаться промежуточных сроков работ в плане выполнения этапных заданий и поэтапной оплаты, контроля над ходом работ и их качеством, возможно возникающих объективных причин отставания от графика и др. За многими пунктами Договора стоят конкретные суммы штрафов, пени, неустоек. Все они выписываются в Договоре, исходя из объемов и специфики оформления подрядных работ, качества и сохранности.

Ответственность обоюдная

Подписывая договор обе стороны должны отдавать себе отчет, что за срыв или ненадлежащее выполнение принятых обязательств, они несут имущественную ответственность.

Бланк договора подряда (на выполнение подрядных работ)

Бланк договора подряда (на выполнение подрядных работ). Страница 1
Бланк договора подряда (на выполнение подрядных работ). Страница 2
Бланк договора подряда (на выполнение подрядных работ). Страница 3
Посмотреть
все страницы
в галерее

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Государственного заказчика в установленный Контрактом срок выполнить работы для государственных нужд, указанные в п. 1.2 Контракта (далее Работы), а Государственный заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их или обеспечить их оплату. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимся предметом Контракта, должны соответствовать СНиП, ГОСТ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации. Оформление договора

1.2. Общий объем Работ по Контракту составляет: ________.

1.3. Подрядчик выполняет Работы способами, определенными Сторонами в Техническом задании (Приложение №________ к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение №________ к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.5. Оборудование, необходимое для выполнения Работ, определено Сторонами в Перечне оборудования (Приложение №________ к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.

1.6. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми допусками для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: ________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к Контракту и его неотъемлемой частью.

1.7. При проведении работ Стороны руководствуются Регламентом проведения работ (Приложение №________ к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2. Срок действия контракта

2.1. Контракт вступает в силу с ________  и действует до ________.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом.

3.1.2. Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления Работ:

— сооружение(я);

— помещение(я).

3.1.3. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.4. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Контрактом.

3.1.5. В случае принятия решения о приостановлении строительства объекта Работ (далее Объекта) в течение ________ календарных дней законсервировать Работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком, в полном объеме до момента консервации Работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения Работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения Работ.

3.1.6. В срок до ________  назначить представителей Государственного заказчика, ответственных за ход Работ по Контракту, письменно известив об этом Подрядчика с направлением Подрядчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

3.1.7. Передать Подрядчику Техническую документацию в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Государственный заказчик вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.2.2. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.4. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за  недостижение указанных в технической документации и Контракте показателей Объекта строительства с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по назначению:

— потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

3.2.5. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Осуществлять Работы в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Предоставить (использовать) в соответствии с условиями Контракта необходимые:

— материалы;

— оборудование (технику).

3.3.3. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение согласованного порядка на строительной площадке; своевременно устранять замечания технического надзора Государственного заказчика, авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб.

3.3.4. В срок до ________ г. осуществить страхование строительных рисков (случайного уничтожения или случайного повреждения Объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве) на срок до передачи Объекта Государственному заказчику на сумму ________ рублей, а также ответственности за причинение при осуществлении строительства по Контракту вреда третьим лицам на сумму ________ рублей. В доказательство исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня осуществления страхования передать Государственному заказчику копии указанных страховых полисов, заверенных страховщиком, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

Читайте также:  Акт приёмки оборудования после индивидуального испытания

3.3.5. В течение ________ рабочих дней со дня получения письменного запроса Государственного заказчика давать Государственному заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Государственному заказчику о выполнении Работ.

3.3.6. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

3.3.7. Выполнить Работу лично. Привлечение субподрядчика не допускается.

3.3.8. Проинформировать Государственного заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за ________ рабочих дня до начала приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм.

3.3.9. Немедленно предупредить Государственного заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленной Государственным заказчиком Технической документации;

— возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

— отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение ________ рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

3.3.10. В течение ________ рабочих дней до указанного в Контракте срока выполнения Работ проинформировать Государственного заказчика о готовности Объекта.

3.3.11. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы Государственному заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями Контракта.

3.3.12. Передать Государственному заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Контракте.

3.3.13. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

3.3.14. Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в ________дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта.

3.3.15. В срок до ________ г. назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по Контракту, письменно известив об этом Государственного заказчика, с направлением Государственному заказчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

3.4. Права Подрядчика:

3.4.1. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены Подрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3.4.2. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Государственным заказчиком своих обязанностей по Контракту препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Государственным заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.3. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Государственный заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру Работы такой возврат возможен.

3.4.4. Подрядчик вправе требовать от Государственного Заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ по причине уменьшения соответствующими государственными органами средств, выделенных для финансирования Работ.

4. Техническая документация

4.1. Перечень Технической документации, передаваемой Государственным заказчиком Подрядчику по Контракту, определен Сторонами в Перечне технической документации (Приложение №________ к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

4.2. Государственный заказчик обязуется передать Техническую документацию Подрядчику в соответствии с условиями Контракта в срок до ________ г.

4.3. Государственный заказчик вправе вносить изменения в Техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Контракте Работ.

4.4. Внесение Государственным заказчиком в Техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в п. 4.3 Контракта, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к Контракту.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата начала Работ: ________ г. Дата окончания Работ: ________ г.

5.2. Перенос сроков начала и окончания работ по Контракту на период просрочки исполнения Государственным заказчиком встречных обязательств дополнительно согласуется Сторонами.

6. Стоимость работ и порядок расчетов

6.1. Стоимость Контракта установлена в соответствии с результатами ________.

6.2. Стоимость Работ, указанных в настоящем Контракте (в том числе и в приложениях к нему), не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение действия Контракта. В случае необходимости изменения стоимости Работ в период действия Контракта до его оплаты или поставки Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать новую стоимость с Государственным заказчиком. Изменение стоимости Работ оформляется соответствующим дополнительным соглашением. Изменение цены после проведения оплаты или выполнения Работ не допускается.

6.3. Стоимость Работ по Контракту составляет ________, в том числе НДС — ________% в размере ________.

6.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

— в течение ________ дней(я) со дня осуществления Сторонами сдачи-приемки всего объема Работ в соответствии с условиями Контракта.

6.5. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, производится сверх установленной в п. 6.3 Контракта договорной цены.

7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 5.1 Контракта, представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) почтовым отправлением либо нарочным.

7.1.2. Государственный заказчик обязан в течение ________ рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 7.1.1 Контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта приема-сдачи выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ путем направления его по почте либо нарочным. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Работы считаются принятыми Государственным заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Подрядчиком.

7.1.3. В случае отказа Государственного Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение ________ рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.2. Государственный заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

7.3. Государственный заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.4. Государственный заказчик, обнаружив после приемки Работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ________ рабочих дней со дня их обнаружения

7.5. При досрочном прекращении Работ по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.2.2, 3.2.3, 7.4 Контракта, Государственный заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом авансовых платежей).

7.6. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Государственный заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Контракта. Заключение договора

8. Ответственность сторон

8.1. Применимым правом по Контракту является право Российской Федерации.

8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с Контрактом и законодательством.

8.3. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.4. Ответственность Государственного заказчика:

8.4.1. В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчику в соответствии с условиями Контракта Государственный заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере ________ процента от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более ________ %.

8.5. Ответственность Подрядчика:

8.5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа Работ Подрядчик обязуется выплатить Государственному заказчику пени в размере ________  % от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более ______ %. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

8.5.2. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

8.5.3. Подрядчик несет ответственность за несохранность переданной ему Государственным заказчиком технической документации с даты передачи ее Подрядчику до даты возврата Государственному заказчику. За утрату или повреждение (делающее невозможным нормальное использование) каждой единицы технической документации Подрядчик обязуется выплатить Государственному заказчику штраф в размере ________ руб.

Читайте также:  6 способов заработать на антиквариате

8.6. Подрядчик не несет ответственности:

— за допущенные им без согласия Государственного заказчика мелкие отступления от Технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Объекта;

— за невыполнение обязательств по Контракту, если оно вызвано действием или бездействием Государственного заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Контракту перед Подрядчиком.

8.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Контракту, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Государственный заказчик.

9. Основания и порядок расторжения Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

9.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение ________ календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3. Государственный заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке:

9.3.1. В случаях, предусмотренных п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5 Контракта.

9.3.2. В любое время до сдачи Государственному заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной Контрактом стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Государственного заказчика от исполнения Контракта. Государственный заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Контракту и стоимостью оплаченных Государственным заказчиком Работ.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке:

9.4.1. В случаях, предусмотренных п. 3.4.2 Контракта.

9.4.2. В случае существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных Работ и отказа Государственного заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.

9.4.3. В случае задержки Государственным заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на ________ дней(я).

10. Разрешение споров из Контракта

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в статье 16 Контракта.

10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 Контракта, не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ________ рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры из Контракта разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее ________ календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

12. Гарантия качества работ

12.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

12.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается ________ с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

12.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

12.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, для согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее ________ рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Государственного заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

12.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

12.8. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата Работы Государственным заказчиком определяется в пределах гарантийного срока, но составляет не менее ________.

13. Страхование рисков

13.1. Затраты по страхованию входят в стоимость Работ, предусмотренную п. 6.1 Контракта.

13.2. Страхование не освобождает Подрядчика принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Контракта.

14.2. Стороны согласились считать Конфиденциальной следующую информацию________ . В связи с этим Стороны обязуются принять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Контракта и в течение 3-х лет после окончания Контрактных отношений по Контракту.

14.3. Предусмотренные Контрактом обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

14.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

14.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

Образец документа:

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ N _____
________________________________________________________ “__” ___ 20__ г.
(место заключения государственного контракта (договора))
_________________________ от имени Российской Федерации в целях обеспечения
(наименование таможенного
органа)
государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице
____________________________________________, действующего(ей) на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________, с одной стороны, и ____________________
(приказа, положения, доверенности) (полное
__________________________________________________________________________,
(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуем____ в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,
(должность, фамилия, имя,
отчество)
действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны,
(наименование документа)
в дальнейшем именуемые “Стороны”, на основании ____________________________
______________________________________________________, заключили настоящий
(основания для заключения государственного контракта
(договора))
государственный контракт (договор) на следующих условиях.
1. Предмет государственного контракта (договора)
на выполнение работ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы в
соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к государственному
контракту (договору)): ___________________________________ (далее – работы)
(указывается полное наименование
работ)
и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его.
1.2. Работы выполняются в полном соответствии с _______________________
__________________________________________________________________________.
(технические условия и другие документы, утвержденные или согласованные
в установленном порядке, их реквизиты)
Срок выполнения работ: ________________________________________________
(указываются начальный и конечный сроки
__________________________________________________________________________.
выполнения работ, в случае поэтапного выполнения работ указываются
также сроки выполнения этапов работ)
2. Цена государственного контракта (договора)
и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора) составляет
______________________________________________________________, в том числе
(сумма цифрами и прописью)
НДС ___% _________________________________________________________________.
(указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью
либо основание освобождения Подрядчика от уплаты НДС)
2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору)
осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика в следующем порядке:
2.3.1. Авансовый платеж в размере ___% от цены настоящего
государственного контракта (договора) составляет _________________________,
(сумма цифрами и
прописью)
в том числе НДС ___% (если Подрядчик является плательщиком НДС),
осуществляется в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами
настоящего государственного контракта (договора). <1>
2.3.2. Последующая оплата в сумме ____________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС ___% (если Подрядчик является плательщиком НДС),
осуществляется после выполнения работ (этапов работ) в счет авансового
платежа за фактически выполненные работы (этапы работ) на основании счета
и акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам,
акта устранения недостатков), подписанного Заказчиком и Подрядчиком.
Перечисление денежных средств осуществляется в течение ___________ рабочих
дней со дня получения указанных документов Заказчиком.
2.4. Цена настоящего государственного контракта (договора) формируется
с учетом _________________________________________________________________,
(наименование расходов, налогов и других обязательных платежей)
включаемых в цену работ.
2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3. Обеспечение исполнения государственного контракта <2>
Подрядчик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом
обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и
реквизиты обеспечения).
4. Обязательства Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством
результата работы, и в случаях, если когда недостатки были выявлены по
истечении срока, указанного в государственном контракте (договоре).
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к государственному
контракту (договору)), и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с
условиями настоящего государственного контракта (договора).
4.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по
настоящему государственному контракту (договору), и обеспечивать контроль
за ходом выполняемых ими работ.
4.2.3. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные
Заказчиком при их приемке, в течение ___ дней со дня получения
соответствующего уведомления Заказчика.
4.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или
иного используемого для исполнения государственного контракта (договора)
имущества.
4.2.5. Передать по окончании работ их результаты и права на них
Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для
эксплуатации и иного использования результатов работ.
4.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования
результатов работ на ___ месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком
акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ) или акта
устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения
указанных результатов со стороны третьих лиц.
4.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока использования
результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное
использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный
срок на период устранения недостатков.
4.2.8. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и
имущество в том состоянии, в котором они были предоставлены Заказчиком для
производства работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В течение ___ дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании работ (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ и
немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков результатов
работ или отступлений от государственного контракта (договора), ухудшающих
результаты работ.
4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки,
установленные настоящим государственным контрактом (договором).
4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания
Сторонами Акта об исполнении государственного контракта (договора) <2.1>.
5. Порядок сдачи и приемки результатов работ
5.1. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о выполнении
работ.
5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется
актом выполненных работ (актом сдачи-приемки выполненных работ по этапам,
актом устранения недостатков), подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с
указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка
их устранения.
5.3. Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком и
Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по
этапам, акта устранения недостатков).
6. Ответственность Сторон
6.1. Подрядчик при нарушении срока выполнения работ (этапа работ)
уплачивает Заказчику пени в размере ______ действующей на день уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не
выполненной в срок работы (этапа работ), включая НДС (если Подрядчик
является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ (этапа
работ).
6.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает
Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
перечисленной в срок суммы, включая НДС (если Подрядчик является
плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока платежа.
6.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным
контрактом (договором) <2.2>.
6.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему государственному контракту (договору).
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. <3>
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту
(договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том
числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии,
блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных
стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему
государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при
исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей
нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии
указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения
государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может
превышать _____ дней со дня их получения, если настоящим государственным
контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка
Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного
сообщения с последующим представлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор
передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения государственного
контракта (договора)
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта
(договора) может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт
(договор), должна направить соответствующее письменное уведомление другой
Стороне не позднее чем за ___ дней до предполагаемого дня его расторжения.
10. Прочие условия <4>
10.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и действует до ______ (или до исполнения
Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по
государственному контракту (договору), что не освобождает Подрядчика от
исполнения гарантийных обязательств).
10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования,
банковских и других реквизитов она обязана в течение _________ дней
письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта
(договора) являются следующие приложения: <5>
10.4.1. Приложение N 1. Техническое задание на ___ листах.
10.4.2. Приложение N 2. Календарный план выполнения работ на ___
листах.
10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом
(договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6>
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
____________________________________ ____________________________________
(юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса,
____________________________________ ____________________________________
банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН)
____________________________________ ____________________________________
(должность) (должность)
____________________________________ ____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)
М.П. М.П.

Читайте также:  Акт монтажа оборудования (образец)

——————————–

<1> Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный государственным контрактом (договором).

При заключении государственных контрактов (договоров) на выполнение работ на текущий финансовый год и плановый период в разделе 2 указываются объемы бюджетных обязательств по государственному контракту (договору), принятых на текущий финансовый год и на каждый год планового периода, в денежном выражении или в денежном выражении и процентах от цены государственного контракта (договора).

<2> Данный раздел включается в государственный контракт в случае, если в документации о размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения исполнения государственного контракта.

<2.1> Решение о необходимости составления акта об исполнении государственного контракта (договора) и включении соответствующих условий в государственный контракт (договор) принимается Заказчиком самостоятельно.

Подписание Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора) не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.

<2.2> Случаи привлечения Подрядчика к ответственности и ее размеры определяются Заказчиком самостоятельно.

<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).

<4> В зависимости от вида работ и особенностей их выполнения в настоящем разделе могут быть указаны иные условия государственного контракта (договора).

<5> При необходимости могут быть оформлены иные приложения к государственному контракту (договору).

<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.

»Cкачать документ Cкачать образец документа «Образец государственного контракта (договора) на выполнение работ»

Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

  • Все документы из раздела «Договор на выполнение работ, мероприятий»
  • Рубрикатор всех типовых договоров
Источники

  • http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/podryad-dlya-gosudarstvennyh-nuzhd.html
  • https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-1
  • https://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/obrazcy-dogovorov/gosudarstvennyj-kontrakt-na-vypolnenie-podryadnyx-rabot.html
  • https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...