Образец договора на прочистку канализации для юр

ДОГОВОР № 09/17

 

г. __________ __________ г.

 

Общество с ограниченной ответственность “_____________”, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем “Договор” о нижеследующем:

 

 

1. Предмет Договора:

 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________

 

 

2. Сроки выполнения работ.

2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.

2.2. Окончание работ – не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.

 

 

3. Права и обязанности Сторон.

 

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.

3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.

3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

 

 

4. Цена Договора.

 

4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:

4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.

4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.

4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.

 

 

5. Ответственность.

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.

5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

 

 

6. Порядок рассмотрения споров.

 

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

 

 

7. Досрочное расторжение Договора.

 

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.

 

 

8. Срок действия договора

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.

 

 

Договор на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку

Важноimportant
В случае обнаружения веществ, запрещенных к сбросу, размер платы устанавливается в пятикратном размере стоимости и исчисляется месячным периодом времени в котором обнаружено такое нарушение. 4.4. При неисполнении Заказчиком обязанностей согласно п.2.2.2 — 2.2.5 Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем. 5. Заключительные положения 5.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до года.
По истечению срока действия Договора, он считается продленным на неопределенный срок до той поры, пока одна из сторон не заявит своего ходатайства о его расторжении. 5.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы. 5.3.

Читайте также:  Документовед — подготовка документов, необходимых для регистрации ИП и ООО — Бухгалтерия Онлайн

Договор на оказание услуг по приему и очистке жидких бытовых отходов

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований Заказчика. 4.3. При обнаружении недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе по своему выбору потребовать: — безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в течение ; — соразмерного уменьшения цены оказанной услуги; — возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг. 4.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный абз.

2 п. 4.3 Договора срок недостатки оказанных услуг не были устранены Исполнителем. 4.5. Недостатки оказанных услуг, обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть устранены в течение со дня предъявления требования Заказчика. Иные требования Заказчика подлежат удовлетворению в сроки, установленные дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6.

Договор на вывоз жидких бытовых отходов и их

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6. Адреса и банковские реквизиты сторон Исполнитель ООО «Ремстройвод» 188490 Лен. обл. г. Ивангород, ул. Гагарина 32, ИНН 4707027170 БИК 044030653 КПП 470701001, р/сч.40702810055300000074 в Кинг.
ОСБ №1883 Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург, к/сч. 30101810500000000653 Заказчик Исполнитель Заказчик Харченко А.В.. Ф.И.О. “ ” 2009 г. “ ” 2009 г. Приложение № 1 к договору на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку № от Анализируемые показатели Норматив ДК, мг/л Место отбора проб Название Результат анализа, мг/л рН 6,5-8,5 Азот аммонийный 18 БПК полн 180 Взвешенные вещества 110 Железо общее 0,5 Марганец 0,01 Жиры Медь 0,005 Нефтепродукты 0,2 СПАВ 1 Сульфаты 100 Сухой остаток 500 Фенолы 0,01 Фосфор фосфатов 0,5 Хлориды 200 ХПК 150 Сульфиды 1,5 ХПК/БПК полн.

договора по типам

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 7.2.

Договор об оказании услуг по приему и очистке жидких бытовых отходов

Инфоinfo
Условия оказания услуг: — режим приема жидких отходов: ; — лимит на прием жидких отходов: ; — нормативные требования к составу отходов: ; — условия прекращения или ограничения приема отходов: ; — осуществление учета принятых отходов: ; — условия очистки жидких бытовых отходов: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы. Исполнитель — индивидуальный предприниматель должен предоставить Заказчику информацию о своей государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Договор на вывоз жбо

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 5.4.

Договор на вывоз жидких бытовых отходов

ПАВ; · вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов; · вредные вещества, препятствующие биологической очистке сточных вод; · опасные бактериальные загрязняющие вещества; · радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности; · окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более, чем в 100 раз; · производственные сточные воды от разных производств, при объединении которых образуются эмульсии, ядовитые или взрывоопасные вещества (для предотвращения взрывов), а также большое количество нерастворимых веществ. · вещества, для которых не установлены ПДК в воде водоема. 2.2.4.
Конструктор документов Договоры Договор возмездного оказания услуг Договоры оказания услуг Договор на вывоз ЖБО Договор на вывоз ЖБО регламентирует отношения между заказчиком и специализированной организацией. Он заключается в простой письменной форме и содержит подробную информацию о характере услуг, сторонах соглашения, сроках сотрудничества. Чем детальнее в документе прописаны условия, тем продуктивнее взаимодействие заказчика и исполнителя.
Жидкие бытовые отходы имеют 4-й класс опасности, но несмотря на относительную безвредность подлежат регулярной утилизации. К ним относятся канализационные стоки, которые образуются в результате жизнедеятельности человека. Заключение договора на вывоз ЖБО позволяет избежать засорения канализации, заражения грунта и подземных вод.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и окончания и промежуточные сроки оказания услуг), оговоренные в п. 1.2 настоящего Договора, или во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут выполнены в срок, Заказчик по своему выбору вправе: — назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг, и потребовать уменьшения цены за оказание услуг; — поручить оказание услуг третьим лицам за разумную цену или выполнить их своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; — потребовать уменьшения цены за оказание услуг; — расторгнуть договор об оказании услуг. 4.2. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуг.

Читайте также:  Маргиналы — кто это такие простыми словами

При неуплате полного объема вывезенных сточных бытовых вод за два расчетных периода (2 месяца подряд) Исполнитель прекращает вывоз сточных бытовых вод Заказчика до полного погашения задолженности. 6. Ответственность сторон. 6.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность: — за невыполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. Исполнитель несет ответственность: — за ущерб причиненный Заказчику.

6.3. Заказчик несет ответственность: — за ущерб, причиненный Исполнителю; — за качество сточных вод, которое должно соответствовать установленным нормативам. Получить полный текст 6.4. Ответственными лицами со стороны Исполнителя назначается контролер службы водоотведения МУП «Домодедовский водоканал», тел. . 6.5. Ответственным лицом со стороны Заказчика назначается: , тел. . 7. Особые условия. 7.1.

Собственная установка по утилизации ламп!

Имеем все необходимые лицензии на прием, перевозку и утилизацию ртутьсодержащих отходов по всей России.

Договор на откачку, вывоз и передачу на канализование жидких нечистот

ДОГОВОР № ___________

на откачку, вывоз и передачу на канализование жидких нечистот

г. Удомля «______» _________ 2011 г.

Открытое акционерное обществоНИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (). именуемое в дальнейшем «Заказчик». () — «Дирекция Генерального подрядчика на Калининской АЭС » Крууза Игоря Владимировича. действующего на основании доверенности № _____________________, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель». в лице ________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны». а по отдельности — «Сторона». заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по производству работ, связанных с откачкой, вывозом и передачей на канализование жидких нечистот и твердых отложений из выгребных ям в объеме 390 м. куб. по графику или по заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы на условиях настоящего договора.

Адрес проведения работ: г. Удомля, Рядское сельское поселение. промплощадка Калининской АЭС, база УПТК, бетонно-растворное хозяйство, здание строительной лаборатории.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Заказчик, в срок не позднее чем за два рабочих дня до начала работ, подает заявку на откачку и вывоз жидких нечистот.

2.2. Исполнитель в течение одного рабочего дня подтверждает возможность исполнения заказа, либо дает отказ.

2.3. Фактом подтверждения является подписанная и скрепленная печатью Исполнителя заявка, отправленная по факсу Заказчику.

2.4. При передаче заявки, Заказчик указывает в ней следующую информацию: полное наименование организации, заключившей настоящий Договор, адрес и дату проведения работ. Заявка заверяется штампом (печатью) Заказчика. Незаполненная Заказчиком заявка Исполнителем не принимается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Организовать работы по откачке, вывозу и передаче на канализование жидких нечистот (далее – «работы») по графику или по заявкам Заказчика. Заявки принимаются диспетчером Исполнителя по факсу с 13-00 до 15-00 ежедневно и выполняются в течение 3-х дней со дня, на который подана заявка.

3.1.3. Производить передачу жидких нечистот на канализование специализированной организации через ее систему канализации .

3.1.4. Выполнять работы с качеством, предъявленным к работам такого рода. При этом, после очистки сборников, допускается наличие остатка на дне толщиной 8-10 см.

3.2. Заказчик обязуется

3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. По требованию Исполнителя при больших объёмах вывоза предоставлять графики вывоза жидких нечистот.

3.2.3. Содержать подъездные пути и места откачки в исправном состоянии, в зимнее время очищать от снега подъездные пути и посыпать их песком.

3.2.4. Содержать крышки выгребных ям очищенными от грязи, а в зимнее время – очищенными от снега и льда, не допускать сваливания снега и скола льда в выгребной колодец.

3.2.5. Обеспечить подъезд и доступ к выгребным ямам на расстоянии не далее 3 м, отсутствие посторонних предметов и пищевых отходов в составе жидких нечистот;

3.2.6. В случае претензий к качеству выполнения работ известить об этом Исполнителю.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Расценки на выполнение работ устанавливаются Исполнителем исходя из общего уровня цен за 1 маш./час, и оговариваются в стоимости одного машино-часа работы специальной вакуумной машины на базе ______________ в соответствии с Расчетом стоимости одного машино-часа работы (Приложение к Договору).

3.2. Заказчик оплачивает стоимость работы специальной вакуумной машины на базе ГАЗ-53 за фактически отработанное время.

4.2. Стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется исходя, из стоимости одного машино-часа работы специальной вакуумной машины в соответствии Расчетом договорной цены (Приложение к Договору) и составляет _____________(_________________________) в т. ч. НДС 18%.

4.3. После подписания настоящего Договора, цены не подлежат изменению в одностороннем порядке. Цены за работы могут быть пересмотрены Исполнителем, в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием рыночных тарифов и т. д. о чем Исполнитель сообщает Заказчику не менее чем за 12 дней до их повышения. О своем решении Заказчик сообщает письменно в течение одной недели.

4.4. Выполнение работ в выходные дни (воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ) оплачивается без надбавки на действующую цену.

4.5. Основанием для осуществления платежа является подписанный обеими сторонами и скрепленный печатями акт сдачи-приемки выполненных работ. До подписания Акта подтверждением выполненных работ является сменный рапорт, подписанный полномочным представителем Заказчика.

4.6. Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ по каждой выполненной заявке в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

Читайте также:  Исковое заявление о клевете и возмещении морального вреда - скачать образец 2018 года

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сда­чи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполни­телю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами сос­тавляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сро­ков их выполнения.

5.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе дос­рочно принять и оплатить работы.

5.5. В случае прекращения работ по требованию Заказчик или выявления нецелесообразности дальнейшего проведения работ Заказ­чик оплачивает Исполнителю фактические затраты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

Читать  Видеоинспекция канализации

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии.

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Тверской области .

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в следующих случаях:

— нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 3 календарных дня;

— снижение качества работ, предусмотренных Техническим заданием, в результате нарушения Исполнителем условий Договора;

— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 20 календарных дней до даты расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненные работы, принятые Заказчиком по акту приема-передачи.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» марта 2012 года.

10.2. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор считается продленным на тот же срок, на прежних условиях.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласования с Заказчиком.

11.2. Документы по настоящему Договору, переданные посредством факсимильной связи, принимаются сторонами к исполнению и руководству с последующим предоставлением другой Стороне их оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11.6. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Исполнитель и Заказчик должны руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Перечень Приложений к Договору

12.1. Порядок выполнения работ по Договору, права и обязанности Сторон при его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение — Расчет стоимости одного машино-часа работы специальной вакуумной машины на базе __________________.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источники

  • https://gidroprom.org/obrazec-dogovora-na-prochistku-kanalizacii
  • http://plusbuh.ru/obrazets-dogovora-na-vyvoz-zhidkih-bytovyh-othodov-i-ih-ochistku/
  • https://www.flor-trans.ru/dogovor/otkachka-septika.html
  • http://septikman.ru/dogovor-na-otkachku-vygrebnoj-yamy-obrazets.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...